消防工程施工合同

时间:2023-12-22 22:28:10
消防工程施工合同范本

消防工程施工合同范本

在当今社会,人们对合同愈发重视,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是非常有必要的行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编帮大家整理的消防工程施工合同范本,欢迎阅读与收藏。

消防工程施工合同范本1

建设单位(甲方)

施工单位(乙方)

根据《消防法》有关规定,甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装,经甲乙双方协商达成如下协议:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:(二、三、四、五层室内简易喷淋安装,火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)

四、承包方式:包工包料,包工价:人民币陆万元整(60000.00元)由甲方提供施工电源,并负责二相电连接到自动报警主机旁边。

五、付款方式:合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金,余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方,如果消防部门验收说不合格就不付钱。

六、工期要求:________年________月_______日至________年________月________日。

七、违约责任:由违约方赔偿对方一切经济损失。

八、安全责任:甲方负责提供安全施工环境,施工过程中造成的安全事故由乙方负责。

九、本合同签字后生效,生效后双方共同遵守,未尽事宜,双方协商解决。

……此处隐藏19719个字……给乙方总工程款的45%。计________。

6.3当工程验收合格后,甲方再支付给乙方总工程款的5%。计清。

第七条有关安全生产和防火的约定

7.1甲方提供的施工图纸应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2乙方在施工期间应严格遵守《安装工程安全技术规程》。《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规。规范。

7.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程,或未提供安全机具的情况下强制乙方工人施工的,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此而来的一切经济损失。

第八条违约责任

8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成损失。甲方不按合同的约定拨付款,所致后果由甲方承担。

8.2因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第九条争议或纠纷处理

9.1本合同履行期间,若双方发生争执,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门调解。

9.2若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成,可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉。

9.3合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力,双方鉴字后生效,履行完成后自动失效。

甲方(盖章):

乙方:

代表:

代表:(签名):

单位地址:

单位地址:

联系电话:

联系电话:

签约日期:____年___月___日

签约日期:____年___月___日

《消防工程施工合同范本.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式